建设工程居间合同协议书(实用11篇)
发表时间：2023-02-23建设工程居间合同协议书(实用11篇)。
▣ 建设工程居间合同协议书
依照《中华人民共和国合同法》第二十三章第424条、第426条、第428条之规定，财政部国家税务总局财税20xx第29号文件和国家工商行政总局第60号文件关于“佣金支付”的规定，甲方现已将全部法律责任、经济责任及个人承担连带担保责任签署此份承诺书，乙方向甲方提供 赣州经济技术开发区金东北路（香江大道-华裕路）工程等项目，甲方自愿承诺支付乙方劳务居间服务费。双方约定如下并共同遵照执行。
委 托 人： （简称：甲方）
居 间 人：（受托人）： （简称：乙方）
工程名称：
工程地点：
工程规模：
一、甲方与总承包方（相关方）能够正式签订本项目相关合同（含项目框架合作协议、建设工程施工合同、公司内部承包合同、劳务合同等合同协议）后，甲方同意支付乙方劳务居间服务费，劳务居间服务费为工程项目规模总造价的1%，居间服务费合计人民币：1195万元（大写金额：壹仟壹佰玖拾伍万元整） ，全部以现金模式支付。
二、甲方与总承包方（相关方）正式签订本项目相关合同（含项目框架合作协议、建设工程施工合同、公司内部承包合同、劳务合同等合同协议）后三天内先支付第一笔劳务居间服务费的￥；400万（大写金额：肆佰万元整）。剩余部份在甲方收到业主第一次工程款后3日之内付清￥：795万（大写金额：柒佰玖拾伍万元整）。以现金模式支付。
三、乙方应促成甲方与总承包方（相关方）合同的签订，协议成立，甲方应当按照约定支付劳务居间服务费，如甲方在与相关签约的前后变更人员或推荐其他人承接该工程，甲方亦应按其约定履行支付劳务居间服务费的责任。
四、如甲方不按时或不支付劳务居间服务费给乙方，乙方可持此合同向项目所在地人民法院起诉、仲裁。甲方任何一期未按本协议约定付款，均视为甲方违约，甲方向乙方支付逾期付款利息，逾期付款利息计算方式：按逾期付款总金额乘以月利率2%计算逾期付款利息直至付清之日止。
五、乙方有权委托业主在甲方承建项目工程预付款、进度款，劳务工资内代扣居间费，并将居间费直接支付给甲方，乙方对此不持任何异议，且不视为业主违约逾期付款。
六、无论合同名称或项目负责人发生变化，甲方付给乙方的劳务居间服务费必须遵约履行。
七、本协议甲、乙双方未经双方协商一致，任何一方均不得擅自解除。
八、甲乙双方均应对本项目严格保密，如任何一方将本项目相关内容对任何人泄密，导致不能签订相关合同等不利因素，所产生的一切后果均由泄密方负责，并承担损失。
九、甲方与业主签订合同的`一切经济责任及法律责任均由甲方自行负责与乙方无关；乙方与业主方签订了《施工合同》等工程文件，即视为甲方完成居间所有工作。
十、甲、乙双方在履行本合同若产生争议，由甲、乙双方另行协商解决，协商不成的，则向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
十一、本协议未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，所达成的补充协议与本协议具有同等法律效力。
十二、本合同一式 2 份，甲乙双方各执1份，自甲、乙双方签字或盖章之日起正式生效。
委 托 人： 居 间 人：
身份证号码： 身份证号码：
联 系 电 话： 联 系 电 话：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
签订地点：
▣ 建设工程居间合同协议书
甲方：
乙方：
鉴于：
1.甲方因缺乏资金，并获知乙方能够提供融资相关信息并协助甲方完成融资，现委托乙方寻找、介绍出资方，而乙方也获知甲方的上述意愿。
2.甲乙双方共同确认：甲方同意委托乙方寻找、介绍出资方，乙方同意接受委托，双方签定正式合同并严格履行，以达到双方目的。
双方本着自愿，平等，互惠互利，诚实信用的原则，经充分友好协商订立如下合同条款，以期共同遵守履行。
第一条：委托事项
1.甲方委托乙方寻找、介绍出资方，乙方接受甲方委托。
2.乙方为甲方寻找或介绍出资方，出资方以借或投资等合法方式与甲方签定融资合同，出资方实际支付甲方合同约定的融资款，甲方委托乙方协助融资的数额为元人民币（大写）.
第二条：居间人的权利和义务
1.甲方以公司名义委托，乙方接受委托时甲方应出示营业执照等合法资格证明。甲方以个人名义委托，乙方接受委托时甲方应出示身份证明及资格。
2.乙方在履行本合同的过程中，可以向第三方表明其为甲方的居间人，并可以向第三方介绍甲方融资情况。
3.乙方认真完成甲方的委托事项，即按照合同第一条规定的内容为甲方寻求机会，并为甲方与相关对方当事人签署合同或协议提供联络，撮合等服务。
4.乙方对甲方所融资款项不承担任何性质的担保责任及其他连带责任。
5、居间工作的完成标准：乙方寻找、介绍的出资人与甲方签订融资合同，并向甲方实际支付合同约定的融资款。
6、甲方应按协议约定向乙方支付相应居间报酬。
第三条：居间报酬，费用及支付方式
1．若乙方完成合同第二条第5款约定的义务，甲方应向乙方支付融资金额的50%作为乙方居间报酬，此居间报酬的有关税款由甲方承担，乙方在居间过程中所产生的费用由乙方自行承担。甲方应在资金到位当日支付居间报酬。若甲方未能按时支付居间报酬，则自应付之日起，每逾期一天，按未支付金额的万分之二向乙方支付违约金
2.若乙方居间工作未能达到本合同第二条第5款约定的居间工作完成标准，乙方无权要求甲方支付居间报酬，也无权要求甲方支付乙方在居间过程中所产生的任何费用。
第四条：违约责任：
甲方（法定代表人）自愿以其名下所有资产为确保甲方履行本合同项下的支付报酬义务向乙方提供连带责任保证。
第五条：保密
甲乙双方保证在对讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方且无法自公开渠道获得的文件及资料予以保密。未经该资料和文件的原提供方书面同意，另一方不得向任何第三方泄露商业秘密的全部和部分内容，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。
第六条：合同的生效，解除及管辖法院
1.本合同经甲乙双方签字或盖章后生效；
2.甲乙双方通过书面协议解除本合同的；
3.本合同的有效期为一年
4.因本合同履行发生争议，双方应友好协商，协商不成的，应当向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条：双方承诺
1.乙方应本着诚信，专业，高效的职业精神为甲方提供供优质的服务；
2.甲方为所提供的一切资料负责，并保证其真实性，完整性及合法性；
3.甲方不应要求乙方做出有违国家和行业法律和法规的事情。
第八条：特别约定
本合同签订后，乙方一旦促成甲方与资金出借方或投资方进行直接的沟通与交流，或资金出借方（或投资方)已受理甲方的融资申请材料，即视为乙方的协助工作已实际展开，在此后至甲方获得实际融资前，乙方无权获得居间报酬。但甲方在本合同签订后的一年内，凡是从乙方已协助甲方实际展开工作的资金出借方（或投资方）及其系统内的其他同城机构获得融资，达到本合同第二条第5款的标准，均视同乙方完成甲方的委托，居间任务完成，甲方须依照本合同向乙方支付居间报酬。
本合同一式两分，甲，乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
或委托代理人：
年月日
乙方：
法定代表人：
或委托代理人：
年月日
签订地：
▣ 建设工程居间合同协议书
兹为不动产房屋委托出卖订约的媒介经当事人议定合同如下：
第一条甲方将本合同记载不动产房屋（价格元整）出卖事宜，委托乙方办理订约的媒介一切行为，而乙方承认。
第三条本合同有效期间自起至止个月。但期间届满后不再另订合同的，本合同自然消灭。
第四条合同有效期间内，甲方不得擅自另再委托他人，或自行与他人订约出卖等情事。
第五条委托事务有关费用由甲方负担，而乙方必须提示其必要款额凭据或计算书或说明原因时，甲方应酌情给付。但委托事务终了时应即互相合算，多退少补。
第六条乙方关于订约事项就其所知，应据实报告于甲方，对于订立合同或支付款项无能力的人不得为媒介。
第七条甲方应于乙方媒介而成立合同办妥授权事务完竣时，给付乙方人民币元整为本件办理委托事务的报酬金。
第八条前条报酬金于合同有效期间内乙方未完成授权事务者，乙方应丧失该项报酬的请求并应偿还费用。
前项情形甲方已有先付费用的，乙方应即退还甲方。
第九条本合同未尽订明事项依法的规定及有关法令的规定准用。
第十条本合同代书费及应贴印花由甲、乙双方各负担其份额。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。
▣ 建设工程居间合同协议书
委托人名称（甲方）：__________
受托人名称（乙方）：__________
我公司因梨树县高标准基本农田建设项目投标，根据招标文件的规定和要求，没有注册造价工程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核合理发包价并签署无异议承诺书。现由甲方委托乙方进行代理审核本工程的合理发包价，乙方现委派注册造价工程师梁兆辉全权代理负责上述工程的工程预算审核，并签字盖章事项。经双方协商，达成如下条款：
▣ 建设工程居间合同协议书
一、协议的背景和目的
在现代城市化进程中，电梯作为一种高效便利的垂直交通工具，在楼宇建设中变得越来越重要。为了确保电梯工程能够按照标准设计、施工和维护，需要有专业的电梯工程居间机构进行协调管理。本《电梯工程居间协议书》为电梯工程居间机构与开发商、施工方之间达成的双方共同遵守的协议，旨在确保电梯工程的高质量完成，并保障使用者的安全。
二、居间机构的职责和权利
1. 居间机构负责通过招标和评审方式，从符合要求的电梯安装公司中选定合作方，并与其签订电梯安装合同。
2. 居间机构负责监督电梯工程的设计、施工和维护过程，确保其符合国家标准和相关法规。
3. 居间机构有权对电梯安装公司进行监督和检查，对其不符合合同约定的行为进行纠正，并要求其承担相应的违约责任。
4. 居间机构有权随时要求电梯安装公司提供工程施工进度和质量报告，并对其进行评估。
5. 居间机构有义务向开发商和施工方提供专业的咨询和技术支持，以确保电梯工程的顺利进行。
三、开发商和施工方的权利和义务
1. 开发商和施工方有义务按照国家标准和法规的要求，委托合格的电梯安装公司进行相关工作。
2. 开发商和施工方有权了解电梯安装公司的相关信息，包括其资质、经验和业绩等，以确保合作的可靠性。
3. 开发商和施工方有责任按时支付电梯工程款项，并提供相应的技术支持和配合。
4. 开发商和施工方有权要求居间机构提供电梯工程进度和质量的相关报告，并对其进行评估。
四、居间机构、开发商和施工方的配合与共同监督
1. 居间机构、开发商和施工方应共同制定电梯工程的工期和质量要求，并签字确认。
2. 居间机构、开发商和施工方应定期召开协调会议，讨论并解决电梯工程的相关问题。
3. 在电梯工程验收阶段，居间机构、开发商和施工方应共同参与，验收结果需共同确认。
4. 在电梯工程维护期间，居间机构、开发商和施工方应互通信息，共同关注电梯的使用状况，并及时处理相关问题。
五、违约责任和争议解决
1. 如果任何一方未能履行协议中的义务，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如在协议履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。若协商不成，可提交相关仲裁机构进行调解和裁决。
六、协议的生效和终止
1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，并在电梯工程完工验收之日终止。
2. 如在电梯工程施工过程中发现协议条款存在不合法性或不合理性，双方应重新协商修订，并经合法途径重新签订协议。
七、附则
1. 本协议的解释、执行及争议解决均适用中华人民共和国的相关法律法规。
2. 本协议一式两份，签订双方各持一份，具有同等法律效力。
总结
《电梯工程居间协议书》旨在确保电梯工程按照规范要求进行设计、施工和维护，并保障使用者的安全。协议明确了居间机构、开发商和施工方之间的权利和义务，同时强调了双方的配合与共同监督。此外，协议还规定了违约责任和争议解决的方式，以保障各方的合法权益。通过合作和协调，电梯工程能够得到有效管理和监督，从而提高电梯安全性能和使用效果。
▣ 建设工程居间合同协议书
甲方（居间人）：xxx
身份证号码：xxx
联系地址：xxx
乙方（委托人）：xxx
联系地址：xxx
联系电话：xxx
根据《中华人民共和国合同法》，经甲、乙双方友好协商，就甲方为乙方提供居间服务，促成乙方获得目标工程承包事宜，达成如下协议：
一、委托事项
1、）拟将其xxxx项目的工程（以下简称“该工程项目”）对外招标。乙方自愿委托甲方为其提供居间服务，并使其获得该工程项目一个或分期多个工程标段的中标。
2、甲方接受乙方委托，负责就该工程项目，引荐乙方与建设单位直接洽谈，向乙方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成乙方与建设单位签订该工程项目一个或分期多个工程标段的专业承包施工合同。
3、本合同中“居间成功”是指乙方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业承包施工合同。
二、甲方责任和义务
1、甲方应及时向乙方提供有关该工程项目的招标信息及有关招标文件，并积极配合乙方协调整个投标过程中的运作及信息沟通，全力配合乙方制定合理有效的投标文件，尽最大努力帮助乙方逐步入围，直至最后中标，签订工程合同。
2、如果居间成功，甲方应在乙方保证施工质量、进度，并得到建设单位和监理方签字认可的前提下配合乙方从建设单位收取工程款。
三、乙方责任和义务
1、乙方应按照建设单位的要求，提供乙方作为投标人证明其具备承担该工程项目的能力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书、营业执照等相关资料；
2、乙方在甲方引荐下负责和建设单位进行合同谈判。
3、如果居间成功，则由乙方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
4、如果居间成功，乙方应在施工过程中保证质量、进度，并得到建设单位和监理方的签字认可。
5、如果居间成功，则乙方应按本合同约定，向甲方支付居间报酬。如果未及时支付，则按违约责任条款的规定向甲方支付违约金。
6、乙方须自行承提在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联络运作等全部费用。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、居间报酬是指乙方按该工程项目的单个特定工程标段施工合同金额计算或按该工程项目的单个特定工程标段所获取毛利润计算应向甲方支付的报酬。
2、乙方应按该工程项目任一特定工程标段施工合同金额的向甲支付保底居间报酬；当乙方就该工程项目之任一特定工程标段与建设单位进行竣工结算后，如毛利润的 %超过前述保底居间报酬金额时，则乙方还应向甲方支付该超额部分。
3、居间成功后，乙方应在其与建设单位签订专业施工合同三日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %；乙方应在其施工队伍进场后十日内向甲方支付保底居间报酬金额的 %；余额部分按前述规定待乙方与建设单位竣工结算完毕取得全部工程款后五日内全部结清。
4、乙方以现金向甲方支付居间报酬。
五、居间费用的承担
居间费用是指甲方为完成委托事项实际支出的必要费用。无论甲方是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意承担部分但总额不超过的居间费用。
六、违约责任
居间成功后，如果乙方未按本合同第四条第 3 款的约定及时全额地向甲方支付居间报酬，则乙方除应立即全额付清该居间报酬外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的千分之三向甲方支付逾期付款违约金。
七、争议解决方式
本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，若协商不成，双方应将纠纷交甲方所在地人民法院审理解决。
八、合同生效与终止
1、本合同自签字签署之日起生效，
2、 如果至月日，甲方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。
3、如果因建设单位原因导致该工程项目的终止，则本合同自动终止。
4、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
5、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
九、其他事项
1、甲方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：xxx 乙方：xxx
xxxx年 x月 x日
▣ 建设工程居间合同协议书
1、本协议是合作的总合作合同，__________式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力，具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件，并具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方（签章）：_______________________________
乙方（签章）：_______________________________
日期：__________年__________月__________日
日期：__________年__________月__________日
▣ 建设工程居间合同协议书
甲方(委托人)：_________建筑公司有限公司
法人代表：___________________________
联系电话：___________________________
公司地址：___________________________
乙方(居间人)：_________有限责任公司
法人代表：___________________________
联系电话：___________________________
公司地址：___________________________
丙方(居间人)：_________有限责任公司
法人代表：___________________________
联系电话：___________________________
公司地址：___________________________
甲乙丙三方为发挥三方各自优势，经三方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，根据《中华人民共和国民法典》规定达成如下协议：
第一条订立合同的前提和目的
依据国家有关法律、法规和本市有关规定，三方在自愿、平等和协商一致的基础上，就居间方接受委托人甲方的委托，促成委托人甲方与第三方订立土地使用权买卖合同，订立本合同。
第二条居间土地的座落与情况
委托人甲方购买的土地座落于：_________市_________区_________区一_________车间与_________校区之间约_________亩(土地性质：商兼住)土地中任意一块，占地面积为约_________亩，权属为_________，权证或租赁凭证编号_________，其他情况___________________________。
委托人乙对该土地情况已充分了解。
第三条委托事项
1、乙丙双方接受甲方委托，负责就位于_________区_________片区_________车间与_________成龙校区之间约_________亩土地中任意一块土地(约90亩)转让事宜引荐并协助甲方和第三方进行洽谈，以使甲方成功与第三方签订《土地使用权转让合同》直至整个土地转让事宜完成。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项，即甲方完成土地使用权购买(该地块摘牌即视为该土地购买成功)。
甲方与第三方未签订书面的《土地使用权转让合同》，乙丙双方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
第四条居间报酬支付方式
1、甲方应按照本协议约定向乙丙双方支付每亩_________万元(大写：_________万元)的劳务报酬费;
2、甲方应保证：在签订本协议后三日内将约定的劳务报酬费的_________%汇入三方指定的联名账户;在土地转让合同签订后三日内将约定劳务报酬费的_________%汇入三方指定的联名账户;在土地正式摘牌后七日内将劳务报酬费的剩余部分全部汇入三方指定的联名账户，并确保乙丙双方的自由支取，否则乙丙双方有权通过法律途径申请解冻该账户，若甲方逾期未付清劳务报酬费或解冻账户，甲方承担每日劳务报酬费总金额千分之五的滞纳金;
3、具体土地面积以土地转让合同约定的签约面积为准。
第五条乙丙双方的权利及义务
乙丙双方权利：
1、居间过程中，乙丙双方有权要求甲方依本合同第二条约定的方式向乙丙双方支付居间劳务报酬。
2、居间成功后，乙丙双方有权要求甲方依本合同第二条约定的方式向乙丙双方支付完毕所以居间劳务报酬，逾期不支付，甲方还需承担尚未支付完毕居间劳务报酬的25%作为违约金。
乙丙双方义务：
4、乙丙双方必须向甲方提供有关该批土地的信息，内容包括但不限于土地使用证或批准用地文件、第三方的印鉴及法人代表的身份证明书、地价评估报告、宗地图、第三方工商营业执照副本、第三方公司组织机构代码证、上级主管部门同意转让的书面意见书等等(上述文件为复印件或扫描件)。
5、乙丙双方有义务协助甲方对该土地实际情况进行实地考察，
6、乙丙双方承诺向甲方提供的关于该土地的上述信息真实可靠。如果乙丙双方提供的信息不真实，乙丙双方无权取得居间报酬，并承担因其行为给甲方造成的损失。
7、乙丙双方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
第六条乙方的权利和义务
1、乙方负责协助甲方完成该土地的购买事宜，乙方应保证所提供的相关资料及信息真实有效，乙方积极配合甲方做好土地的买卖及联络协调工作。在土地购买完毕(该地块正式摘牌)，甲乙双方合作事宜完成。
2、若由于乙方问题导致该土地转让失败，乙方应在三日内无条件退还甲方已支付的劳务报酬，且不得拖延。
3、乙方获取劳务报酬费后，应主动向税务机关缴纳个人所得税。
第七条丙方的权利和义务
1、丙方为了促成甲方的土地转让，介绍乙方参与协助甲方对该地块购买事宜;该地块购买成功视为丙方本次合作成功。
2、若由于乙方问题导致该地块转让失败，丙方同样在三日内退还甲方已支付的劳务报酬，且不得拖延。
3、丙方获取劳务报酬费后，应主动向税务机关缴纳个人所得税。
第八条甲方的权利和义务
甲方的权利：
-
检讨书大全优质文库:
- 工程居间协议合同 | 个人居间合同协议书1500字 | 工程施工合同协议书 | 农村实用11字春联 | 建设工程居间合同协议书 | 建设工程居间合同协议书
1、甲方有权要求乙方根据甲方的要求提供购买本合同约定土地的相关重要信息;
2、甲方有权要求乙丙双方所提供的第三方的信息的真实性以及合法性，如乙丙双方所提供的资料及信息存在虚假、伪造、不真实给甲方造成损失或者土地购买协议不能达成的，乙丙双方应当承担相应的法律责任。
甲方的义务：
1、甲方作为土地购买方，应该确保提供的资料及信息真实且合法有效，同时，甲方购买土地完成后应当主动向税务机关缴纳相应税收，否则因上述不当行为而产生的法律后果自己承担与乙丙双方无关。
2、甲方应当按照本合同第二条约定的方式按进度向乙丙双方支付居间劳务报酬费;甲方完成该土地购买后(该地块正式摘牌)，视为甲乙丙三方合作成功，乙丙双方依法获得劳务报酬，同时甲方无需承担协议约定外的任何费用。
3、因甲方原因导致乙丙双方无法履行本合同约定的义务，以及使得该地块转让无法正常进行的，甲方已支付的劳务报酬费乙丙双方不予退还，同时甲方还需承担因其违约和不当行为给乙丙双方造成的实际损失。
4、甲方应按照相关政府部门的规定缴清土地使用权出让金及其他费用。
第九条合同终止
1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
2、甲乙丙三方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。
3、本协议一经签订，甲方不得以任何理由解除、阻止本协议的履行。
第十条争议解决方式
1、如发生合同争议，甲乙丙三方友好协商解决;协商不成，任何一方有权向成都市龙泉驿区人民法院提起诉讼。
2、本协议未尽事宜由甲乙丙三方友好协商并以补充合同形式达成一致意见(补充合同与本协议均具同等法律效力)，难以达成一致意见的，任何一方有权向成都市龙泉驿区人民法院提起诉讼。
第十一条其他事项
1、乙丙双方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、土地购买完成后(该地块正式摘牌)，甲方无故拖延及拒不解冻联名账户所引起的甲乙丙三方的劳务报酬费纠纷，乙丙双方提起诉讼的所产生的相关费用(诉讼费、律师费、相关实际经济损失)，均由甲方负责承担。
3、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，经三方签字盖章即发生法律效力。
该协议签订后三日内，签约各方开设联名账户作为本协议下指定付款账户，各方签字后将三方指定账户信息附于本协议后作为本协议附件。注：附件与被本协议两者不可分。
4、合同签订地点：
甲方：___________________________
法人代表：_______________________
联名账户户名：__________________
账号：___________________________
联系电话：________________________
时间：_________年_________月_________日
乙方：___________________________
法人代表：_______________________
联名账户户名：__________________
账号：___________________________
联系电话：___________________________
时间：_________年_________月_________日
丙方：___________________________
法人代表：___________________________
联名账户户名：_____________________
账号：___________________________
联系电话：___________________________
时间：_________年_________月_________日
▣ 建设工程居间合同协议书
甲方(委托单位代表)：_________________
乙方(居间方代表)：_________________
居间方受委托方委托，双方就居间方向委托方提供有关居间服务、顾问服务等事项，经协商一致，签订本合同。
第一条：合同标的物
居间方向委托方提供_____________________土地的转让。
第二条：居间方义务
1、居间方应积极认真地把委托方介绍给项目业主，并及时沟通情况。
2、居间方协助委托方做好该宗土地项目的前期投资策划及沟通工作。
3、居间方应积极努力做好居间介绍，协调有关矛盾，促成委托方与项目业主方签订合资或转让合同。
4、居间方应协助项目当事人做好有关部门对项目的技术指标的审批工作，促成项目成功签约。
第三条：委托方义务
委托方承诺一旦本项目业主与委托方签订项目合资或转让合同，并实际支付土地款项后，委托方即应承担向居间方支付服务费的义务。
第四条：居间服务费
1、居间服务费的标准：
委托方与投资方签订的针对本项目整体合资或转让合同总金额(不论何种形式)的______(居间方开具正式合法发票)。
2、居间服务费的支付办法：
委托方与项目业主签订合资或项目转让合同，并实际支付土地款项后(包括定金)，居间费按该合同签订的具体价格和付款进度同比例支付。
第五条：诚信原则
1、如果委托方与投资方在本合同委托期内，未能达成合作协议，没有征得居间方的书面同意，委托方不应再与该投资方进行协商并签订合作协议，否则居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
2、如果委托方以相关企业或在重庆当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与____________(土地项目的业主单位)签订本合同标的物的转让合同，居间方有权请求委托方按本合同第四条支付服务费。
3、本合同的有效期(委托期)为___天(自本合同签字生效之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动本项目业主与委托方进行实质性洽谈，并协助委托方和本项目业主达成实质性成交合同。
4、委托期内委托方未能与项目业主方达成协议时，委托方将不支付居间方任何费用。
5、居间方必须提供真实有效的信息给委托方，如在谈判过程中，委托方发现居间方提供的居间信息中有虚假或不真实的信息时，委托方有权向居间方索取本合同标的物最低成交总金额的居间服务费标准30%的赔偿。
第六条：合同成立及修改
本合同经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第七条：违约责任
违约责任按《_______》有关条款执行。
本协议共贰页，一式两份，双方各执一份。
委托方： 居间方：____房地产经纪有限公司
法人代表或委托代理人 法人代表或委托代理人
甲方(公章)：_________________
乙方(公章)：_________________
_________年_______月_______日
_________年_______月_______日
▣ 建设工程居间合同协议书
甲方：_______________________
甲方：_______________________
第一条委托事项及具体要求：____________________________________________。
第二条居间期限：从__________年_________月________日至__________年_________月________日。
第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，报酬为促成合同成立的_______%或者（大写）______________元。委托人应在合同成立后的日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。
第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）元。
第五条本合同解除的条件：
1、当事人就解除合同协商一致；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；
4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；
5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
第六条委托人的违约责任：___________________________________。
第七条居间人的违约责任：___________________________________。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第九条其他约定事项：___________________________________。
第十条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
__________年_________月________日
▣ 建设工程居间合同协议书
居间协议书是一种法律文书，它记录了双方当事人之间就某项事务达成的共识和约定。这篇文章将详细探讨居间协议书的内容和其在实际应用中的重要性。
居间协议书通常由居间人（即第三方）起草，以确保交易各方的权益得到平等和公正的保护。在很多场合下，居间协议书被广泛使用，例如房地产买卖、商业合作、争议解决等。它为交易各方提供了一个明确的框架，使得交易过程更加规范、透明和有效。
首先，居间协议书的内容应包括双方当事人的详细信息。这些信息通常包括姓名、联系方式、地址等，以确保双方可以有效地进行交流和沟通。此外，居间协议书还应该明确交易的背景和目的，以及各方的权利和义务。
其次，居间协议书应当明确约定交易的具体条款。这些条款通常包括交易的价格、交付方式、交货期限等。在房地产买卖方面，居间协议书还需要包括贷款、房屋检查、交易过户等具体条款。这些条款的具体细节应当得到交易各方的一致同意，并在协议书中得以明确。
另外，居间协议书还应当涵盖各方的权利和义务。这意味着交易各方应当明确自己在交易中的地位和责任。例如，在商业合作方面，居间协议书应当明确各方的经营范围、合同期限、费用分配等条款，以确保双方在合作中可以公平、平等地分担风险和利益。
在居间协议书中，各方还可以约定如何解决争议。这一条款对于交易的顺利进行非常重要，因为它为交易各方提供了一种解决争议的途径。例如，当交易各方发生纠纷时，他们可以选择通过调解、仲裁或司法程序来解决争议。居间协议书的这一条款应当明确约定上述解决争议的方法和程序，以便在不同情况下进行适当的解决。
最后，居间协议书应当明确约定协议的生效条件和期限。例如，当交易各方签署合同后，协议即正式生效。此外，居间协议书还可以约定协议的有效期限，以保护交易各方的权益。
总而言之，居间协议书是一种重要的法律文书，用于记录交易各方之间的约定和权益保护。它的内容应当详细具体且生动，以确保交易的顺利进行和双方权益的合理保护。无论是在房地产买卖、商业合作还是争议解决中，居间协议书发挥着关键作用，为交易各方提供了一个公正、透明和有效的框架。因此，双方当事人在进行交易时，应当牢记居间协议书的重要性，并谨慎地制定和遵守其中的条款。只有这样，交易各方才能够在公平和有序的环境中进行交流和合作。
-
想了解更多建设工程居间合同协议书的资讯，请访问：建设工程居间合同协议书
